在日常的學(xué)習(xí)、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，歡迎大家分享閱讀。
工程款轉(zhuǎn)賬協(xié)議書篇一
乙方：有限公司
經(jīng)雙方友好協(xié)商達成以下協(xié)議：
1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外墻涂料工程款￥，現(xiàn)乙方申請將該筆款項轉(zhuǎn)給，由在購買住宅一套，該房屋戶名寫為，身份證號，若產(chǎn)生一切責(zé)任由春承擔(dān)。
2、該筆費用已完成發(fā)票審核簽呈手續(xù)，請財務(wù)部門審核。用轉(zhuǎn)為乙方住宅購房款后，甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產(chǎn)生的任何法律責(zé)任和糾紛與有限公司無關(guān)。
甲方：
乙方：
______年____月____日
______年____月____日
工程款轉(zhuǎn)賬協(xié)議書篇二
(______)_____執(zhí)字第30號
申請執(zhí)行人：______________，男，_____年_____月_____日生，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，福建省長樂市人，住福建省長樂市__________鎮(zhèn)__________村__________31號。身份證號碼：__________________
被執(zhí)行人：______________，男，_____年_____月_____日生，漢族，高中文化，__________市__________建筑工程有限責(zé)任公司項目部經(jīng)理，重慶市江北縣人，住云南省保山市__________鎮(zhèn)_______________416號。
被執(zhí)行人：_________________市__________建筑工程有限責(zé)任公司，所在地：云南省保山市_________________8號。法定代表人：_________________，系該公司董事長。
本院依據(jù)已經(jīng)發(fā)生法律效力的(________)蘭民二初字第__________號民事判決書，責(zé)令被執(zhí)行人償還申請執(zhí)行人_______________鋼材款___________元，但被執(zhí)行人至今未履行。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十八條、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第280條、《最高人民法院關(guān)于人民法院執(zhí)行工作若干問題的規(guī)定(施行)》第32條的規(guī)定，裁定如下：_________________
凍結(jié)、劃撥被執(zhí)行人__________市_______________建筑工程有限責(zé)任公司的存款____________元。
本裁定送達后即發(fā)生法律效力。
執(zhí)行員：______________
執(zhí)行員：______________
執(zhí)行員：______________
_____年_____月_____日
書記員：______________
工程款轉(zhuǎn)賬協(xié)議書篇三
_____________建筑工程公司(下稱甲方)
_____________百貨公司(下稱乙方)
_____________建筑工程公司訴_____________百貨公司建筑安裝工程合同糾紛一案，在__________區(qū)人民法院主持下，雙方當(dāng)事人調(diào)解結(jié)案，調(diào)解書已于_____________年_____月_____日送達。調(diào)解協(xié)議規(guī)定乙方欠甲方建筑工程款83209.26元，于_____________年_____月_____日前一次付清。逾期不付按銀行貨款的有關(guān)規(guī)定承擔(dān)利息;雙方互不追究其他責(zé)任。現(xiàn)因乙方目前經(jīng)濟方面有困難，提出分期付款。經(jīng)甲、乙方反復(fù)協(xié)商，達成協(xié)議如下：_________________
(一)甲方同意變更__________區(qū)人民法院(_____________)_____法經(jīng)字第1__________號民事調(diào)解書關(guān)于乙方欠甲方建筑工程款83209.6元，于_____________年_____月_____日前一次付清”的決定。
(二)乙方于_____________年_____月_____日前，付款43209.26元;于20__________年_____月_____日付款40000元。
(三)甲、乙雙方均應(yīng)信守協(xié)議。乙方如不履行協(xié)議，每期拖欠的款額，每拖欠一日按30%計算滯納金。
(四)本協(xié)議書一式三份。甲、乙方各執(zhí)一份，交人民法院一份。
甲方：_________________乙方：_________________
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
_____________年_____月_____日
工程款轉(zhuǎn)賬協(xié)議書篇四
甲方：有限公司
乙方：有限公司
經(jīng)雙方友好協(xié)商達成以下協(xié)議：
1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外墻涂料工程款￥，現(xiàn)乙方申請將該筆款項轉(zhuǎn)給，由在購買住宅一套，該房屋戶名寫為，身份證號，若產(chǎn)生一切責(zé)任由春承擔(dān)。
2、該筆費用已完成發(fā)票審核簽呈手續(xù)，請財務(wù)部門審核。
該筆費
用轉(zhuǎn)為乙方住宅購房款后，甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產(chǎn)生的任何法律責(zé)任和糾紛與有限公
司無關(guān)。
甲方：乙方：
______年____月____日______年____月____日
工程款轉(zhuǎn)賬協(xié)議書篇五
答辯狀答辯人(本案被告)：_________________市__________機械廠。住所：_________________市__________路__________號。法定代表人：______________，職務(wù)：_________________廠長。
被答辯人(本案原告)：_________________公司。住所：_________________市__________路__________號。法定代表人：______________，職務(wù)：_________________總經(jīng)理。
答辯人現(xiàn)就本案原告訴本案被告加工承攬合同質(zhì)量糾紛一案，答辯如下：______________年7月16日，被告與原告簽定了本案訴爭合同(見原告的證據(jù)一和被告的證據(jù)一)。合同規(guī)定，由原告提供鑄鋁毛坯5000件，由被告按約加工，原告收貨后即向被告支付加工款人民幣60萬元。_____________年8月1日，原告兩次向被告提供鑄鋁毛坯2800件，經(jīng)被告加工后，于_____________年8月1日向原告交回成品2600件，其余毛坯已作廢品退回給原告。交貨時，原告辦理了驗收手續(xù)并收妥入庫(見被告的證據(jù)二)，但原告并無即時向被告支付加工款。20日后，原告卻口頭通知被告，說明發(fā)現(xiàn)被告加工的零件全部不合格，要求被告按協(xié)議賠償并以被告違約為由單方宣布解除訴爭合同。
被告本著友好協(xié)商的態(tài)度，曾要求原告提供不合格成品的檢驗數(shù)據(jù)和相應(yīng)的分析報告(見被告的證據(jù)三)，如果確系被告過錯造成的，被告愿意按照合同規(guī)定進行賠償，但原告至今未有提供。據(jù)此，被告認為原告起訴要求被告賠償?shù)睦頁?jù)不足，請求法院依法予以駁回其訴訟請求。
此致
__________市__________區(qū)人民法院
答辯人：_________________市__________機械廠
________年__________月__________日
工程款轉(zhuǎn)賬協(xié)議書篇六
甲方：_________________
乙方：_________________
鑒于：
1、甲方、乙方于_______年_______月_____日簽訂了_________________項目工程施工合同(以下簡稱_________________合同)，合同編號為_________________，合同金額為_________________元，結(jié)算額_________________元;上述合同工程內(nèi)容已完成并投入使用(或驗收合格);現(xiàn)甲方仍欠乙方工程款_________________元;乙方同意上述合同工程內(nèi)容的部分工程款購買下述商品房，并轉(zhuǎn)讓給丙方。
2、丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。
3、乙方要求甲方將上述房屋產(chǎn)權(quán)辦至丙方名下，同時甲方也同意。經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款為丙方辦理商品房買賣手續(xù)等事項達成如下協(xié)議：
一、以房抵款金額及方式：
1、乙方同意甲方以位于_________________房屋抵付甲方所欠工程款_________________萬元;
2、抵付方式為雙方互開收據(jù)的方式抵付，價款應(yīng)與《商品房預(yù)售合同》中規(guī)定的房款一致，該收據(jù)僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權(quán)證書使用。
二、房屋有關(guān)狀況：
1、該商品房建筑面積暫定為_________________平方米，單價_________________元平方米，房屋總額暫定為_________________元人民幣。
不論乙方轉(zhuǎn)讓給丙方該房屋的單價是多少，丙方均同意按本協(xié)議的單價簽訂《商品房預(yù)售合同》;該房屋的具體交付標準以甲方與乙方簽訂的抵房協(xié)議為準。
2、房款中不包括該房屋辦理產(chǎn)權(quán)的相關(guān)稅費及物業(yè)管理費。以上費用收取種類、額度如有變化，按政府相關(guān)文件執(zhí)行。
3、以上約定的建筑面積如與最終測繪報告記載的建筑面積不符，超出或不足的面積按本合同約定的單價，多退少補。
三、合同工程結(jié)算、付款約定：
1、若乙方結(jié)算款扣減甲方已付款額后余額不足房款，其余款項，三方同意簡化三方之間付款程序，由丙方以現(xiàn)金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
2、若乙方結(jié)算款扣減甲方已付款額后余額多余房款，甲方同意在簽訂合同之日一次性結(jié)清剩余工程款給乙方。
四、甲方的協(xié)助
1、為方便乙方轉(zhuǎn)賣房屋、辦理產(chǎn)權(quán)等事宜，甲方在《商品房預(yù)售合同》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。
2、甲方在_________________年_________________月_________________日與丙方簽訂《商品房預(yù)售合同》及交付房屋的鑰匙。
五、承諾
丙方從乙方處購得此房，房款交于乙方，丙方除結(jié)構(gòu)問題外不得向甲方提出退房、換房等賠償要求。
六、丙方簽訂此合同時，不再享有甲方為其他購房者提供的任何優(yōu)惠政策，該房屋的產(chǎn)權(quán)辦理過程中的稅費按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;因面積出現(xiàn)誤差產(chǎn)生的房款多退少補時，三方同意為簡化付款程序，由甲方和丙方按照最終測繪面積進行結(jié)算。
七、本協(xié)議簽訂后，視為甲方已將用于抵付工程款的商品房實際交付給乙方，甲乙雙方抵付行為完成;
八、本協(xié)議未盡事宜，三方簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
九、本協(xié)議在履行過程中若產(chǎn)生爭議，由三方協(xié)商解決，若協(xié)商不成，任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院訴訟解決。
十、本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式6份，甲乙丙方各執(zhí)兩份。
甲方：_________________乙方：_________________
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
經(jīng)辦人：_________________經(jīng)辦人：_________________
丙方：_________________
身份證號碼：_________________
住址：_________________
___________年___________月_________日
工程款轉(zhuǎn)賬協(xié)議書篇七
甲方：_________公司
住所：__________________
法定代表人：_________
(法定代表人的代理人：_________)
乙方：_________公司
住所：__________________
法定代表人：_________
(法定代表人的代理人：_________)
鑒于：______年______月______日，甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設(shè)工程施工合同》(合同編號：_________)，建設(shè)工程總價款為：__________________萬元整人民幣。該項目已于______年______月______日竣工，已經(jīng)甲方、乙方及______方驗收，并于______年______月______日甲、乙雙方進行了工程結(jié)算，并簽訂了《_________工程結(jié)算協(xié)議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》，乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計__________________萬元整，截止本協(xié)議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設(shè)工程款__________________萬元整，尚未支付的建設(shè)工程款__________________萬元整。雙方在此相互確認：除乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定向甲方支付__________________萬元外，雙方相互無任何其他應(yīng)付款項或需承擔(dān)相關(guān)合同項下的責(zé)任和義務(wù)。
雙方對以上所述事實均予以確認，并無異議。
基于以上所述，甲方與乙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協(xié)議如下：
第一條甲、乙雙方在此確認：乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計__________________萬元整，截止本協(xié)議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設(shè)工程款__________________萬元整，尚未支付的建設(shè)工程款__________________萬元整。(見本協(xié)議附件：1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意，自______年______月______日至______年______月______日止由乙方向甲方支付建設(shè)工程款__________________萬元整。
第三條強制執(zhí)行條款
1、甲、乙雙方共同確認：根據(jù)有關(guān)法律的規(guī)定已經(jīng)對賦予強制執(zhí)行效力公證的含義、內(nèi)容、程序、效力等具有了明確的了解，經(jīng)慎重考慮，雙方同意本協(xié)議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協(xié)議強制執(zhí)行效力。
2、乙方保證承擔(dān)舉證義務(wù)，自每期(如分期付款)款項付清之日起______個工作日內(nèi)，向甲方和北京市公證處提供有關(guān)證據(jù)證明其已經(jīng)支付了應(yīng)付款項，并分別由甲方和承辦公證員核對簽收，否則視為乙方對未支付事實的確認，即乙方未按期履行當(dāng)期應(yīng)付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起______個工作日內(nèi)，乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證，且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應(yīng)付款項時，甲方有權(quán)單方面依據(jù)具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議向北京市公證處申請簽發(fā)執(zhí)行證書。甲方承諾在申請強制執(zhí)行證書之前，將按照乙方在本協(xié)議中確定的聯(lián)系地址向乙方發(fā)出《履行應(yīng)償借款通知書》(函寄或送達)，同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應(yīng)付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權(quán)，也未與甲方達成任何關(guān)于還款的展期協(xié)議，則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發(fā)生，在此情況下，甲方將向北京市公證處申請出具強制執(zhí)行證書。
4、甲方有權(quán)依據(jù)北京市公證處出具的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議及執(zhí)行證書直接向有管轄權(quán)的人民法院申請強制執(zhí)行乙方應(yīng)向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執(zhí)行。
5、甲方在申請執(zhí)行證書時，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的舉證義務(wù)并提供以下文件，保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務(wù)的情況。
甲方：____________公司(印章)
法定代表人或授權(quán)代表：____________(簽字)
乙方：____________公司(印章)
法定代表人或授權(quán)代表：____________(簽字)
________年________月________日
工程款轉(zhuǎn)賬協(xié)議書篇八
工程合約編號：
承判人：
承判工程：
經(jīng)物業(yè)管理有限公司和承判人雙方核對并同意：
一、最終結(jié)算工程款項如下：
1、完成合約工程金額：
2、額外工程金額：
3、代工金額：
4、其它金額：共計總金額：
二、總金額中應(yīng)扣除的項目：
1、公司代支付材料及墊付等金額：
2、其它扣款：
三、實際支付金額(總金額-扣除金額)截至? 年 月 日止支付承判金額：其中：第一次：第二次：尚有保固金額：上述保固金額將于年月日保養(yǎng)期滿驗收后發(fā)還。
雙方對上述結(jié)算數(shù)據(jù)今后不得提出異議，特立此據(jù)。
立協(xié)議人：
物業(yè)管理有限公司代表：
承判人：
代表：
日期：
工程款轉(zhuǎn)賬協(xié)議書篇九
甲方：______________________
住址：______________________
身份證號碼：______________________
電話：______________________
乙方：______________________
住址：______________________
身份證號碼：______________________
電話：______________________
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方償還乙方借款事宜達成如下協(xié)議，共同遵照執(zhí)行：
第一條：甲方曾于 年 月 日向乙方借款人民幣 元，該款到期甲方未能償還。
第二條：甲方同意自 年 月 日起，每月 日前向乙方償還人民幣 元，直至還清為止。
第三條：甲方任何一期未能按時足額還款的，乙方有權(quán)要求甲方一次性支付所有未還款項，同時有權(quán)要求甲方支付從 年 月 日起的借款利息，利率按每月 的標準執(zhí)行;如果甲方未能在乙方要求一次性償還請求后履行義務(wù)，乙方有權(quán)自乙方向甲方提出請求時起增收罰息，增收罰息后的利率按每月 %的標準執(zhí)行，直至付清為止。
第四條：本合同簽訂后，甲方不得有為逃避債務(wù)而實施有損乙方債權(quán)的行為，否則乙方有權(quán)要求甲方一次性支付所有未還款項，并按第三條約定的標準向甲方主張利息和罰息。
第五條：甲、乙雙方應(yīng)當(dāng)誠信履行本協(xié)議，任何一方未能履行或完全履行本協(xié)議的，另一方有權(quán)向合同簽訂地人民法院起訴。
第六條：本協(xié)議簽訂地為 。
第七條：本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效，本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。
甲方： ______________________乙方：______________________
年 月 日 年 月 日
工程款轉(zhuǎn)賬協(xié)議書篇十
甲方(債權(quán)人) ，身份證號碼：__________ ，住址所在地(通訊地址)：_______________________________，聯(lián)系方式：__________ 。
乙方(欠款人) ，身份證號碼：__________ ，住址所在地(通訊地址)：_______________________________，聯(lián)系方式：__________ 。
上述各方就乙方償還甲方欠款事宜，達成如下協(xié)議：
一、 欠款情況
經(jīng)雙方結(jié)算，乙方共計欠付甲方____________國際工程款￥____________元(大寫____________元)，現(xiàn)已支付其中￥____________元的部分，尚有￥____________元(大寫____________元)未支付。
二、還款計劃
1.各方一致同意，乙方就剩余的工程款￥____________元部分，于______年______月______日前向甲方支付完畢。
2.乙方依前述還款計劃向甲方還款時，應(yīng)向甲方指定收款賬戶支付欠款，否則視為甲方未收到欠款，甲方有權(quán)要求乙方依協(xié)議約定繼續(xù)履行當(dāng)期及后續(xù)還款義務(wù)。
甲方指定收款賬戶：
收款賬號：__________
開 戶 行：__________
戶 名：__________
3.乙方按本協(xié)議約定履行全部義務(wù)后，雙方再無其它爭議，原合同約定的債權(quán)債務(wù)歸于消滅。
三、違約責(zé)任
乙方未按本協(xié)議約定履行還款義務(wù)的，甲方有權(quán)要求乙方立即支付全部欠款，并收取逾期付款利息(以________________元為本金，按月2%的利率支付自逾期之日起至付清全部款項之日止)
四、爭議解決
1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現(xiàn)的、或與本合同有關(guān)的糾紛之解決，受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律約束。
2.因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，由合同各方協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，依法向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。
3.雙方提供以下地址為法律文書送達地址：__________
甲方：__________
乙方：__________
六、附則
1.各方均充分知曉并理解本協(xié)議中全部條款的實質(zhì)含義和其法律意義，并基于此種理解簽署本協(xié)議。
2.本協(xié)議經(jīng)簽署后生效。
3.本協(xié)議一式三份，各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方(簽字捺印)：__________
簽署時間：__________年 _____月 _____日
乙方(簽字捺印)：__________
簽署時間：__________年 _____月 _____日
見證人(簽字捺印)：__________
簽署時間：__________年 _____月 _____日
工程款轉(zhuǎn)賬協(xié)議書篇十一
甲方：_________
乙方：_________
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就以房抵工程款一事達成協(xié)議如下：
一、雙方確認，甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。
二、保證條款：
2.甲方保證在本協(xié)議簽訂后不得因甲方原因?qū)е碌止こ炭畹纳唐贩勘徊榉?、抵押，致使乙方?quán)利無法實現(xiàn)；
3.甲方保證抵工程款的房屋無產(chǎn)權(quán)上的爭議，現(xiàn)階段已能辦理房地產(chǎn)權(quán)證；
4.甲方保證在未征得乙方書面通知情況下，不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保證在本協(xié)議簽訂之日起30日內(nèi)辦理完畢抵工程款房屋的房地產(chǎn)權(quán)證。
五、物業(yè)管理費用：
1.如乙方或業(yè)主是在本協(xié)議書簽訂后12個月內(nèi)入伙的，則以實際入伙時間計交物業(yè)管理費用；
2.如在本協(xié)議書簽訂后超過12個月入伙的，乙方或業(yè)主應(yīng)按有關(guān)規(guī)定支付物業(yè)管理費用。
六、稅費、交易費用等。
1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續(xù)，包括但不限于簽訂《商品房購買合同書》，開具發(fā)票，提供相關(guān)資料，辦理房地產(chǎn)權(quán)證及其他各項工作；
2.甲乙雙方需按照規(guī)定各自負擔(dān)辦理房地產(chǎn)權(quán)證的稅費和交易費用。
七、房屋銷售
1.乙方自用房屋時，甲方需配合將房地產(chǎn)權(quán)證辦理至乙方名下；
2.自本協(xié)議簽訂之日起，乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委托甲方銷售的，另行簽訂協(xié)議；
3.自本協(xié)議簽訂之日起，乙方可自行銷售抵工程款的房屋；
4.不管乙方以何種方式處理房屋，甲方都應(yīng)配合辦理相關(guān)手續(xù)。甲方應(yīng)根據(jù)乙方或購房業(yè)主的要求，辦理相應(yīng)一切手續(xù)（包括但不限于預(yù)購登記、辦理房地產(chǎn)權(quán)證等）。
八、違約責(zé)任
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產(chǎn)權(quán)證，乙方有權(quán)要求甲方支付不能交付房屋價款10％的違約金，提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產(chǎn)權(quán)證》為止。
十、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
十一、本協(xié)議，自各方簽字蓋章后生效。協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)兩份。
甲方（蓋章）：_____________?乙方（蓋章）：_____________
授權(quán)代表（簽字）：_________?授權(quán)代表（簽字）：_________
_________年____月____日?_________年____月____日
工程款轉(zhuǎn)賬協(xié)議書篇十二
甲方：___________________________ 合同編號：___________________
法定代表人：_____________________ 簽訂地址：___________________
乙方：___________________________ 簽訂日期：______年____月___日
法定代表人：_____________________
甲乙根據(jù)《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定，就房產(chǎn)抵工程款事宜，在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達成以下合同，并承諾共同遵守。
第一條 房產(chǎn)地址
本合同項下的房產(chǎn)位于____市____路____號____花園第____幢、第____幢。
第二條 抵付金額
甲方將上述房產(chǎn)作為甲方欠乙方________工程款的抵付。
抵工程款的兩幢住宅面積總計____方米(最終面積以確權(quán)面積為準)，折合人民幣人民幣_____元整（大寫：_____）。甲方所欠乙方工程款以雙方核定的結(jié)算數(shù)為準。兩者相抵，多退少補。如甲方所款項超過人民幣_____元整（大寫：_____），由甲方另支付現(xiàn)金補齊差價；如甲方所欠款項少于人民幣_____元整（大寫：_____），由乙方支付現(xiàn)金補齊差價，或按成本計算相應(yīng)面積房屋補回甲方。
第三條 雙方義務(wù)
1.由于____花園是由多方合作共同開發(fā)，為了照顧項目的整體性，便于統(tǒng)一管理，雙方商定，由甲方負責(zé)項目前期的三通一平、規(guī)劃、甘油、設(shè)計、報建、人防和質(zhì)檢委托等工作；工程相關(guān)費用由乙方分攤。
2.甲方負責(zé)施工現(xiàn)場管理及協(xié)助乙方進行項目建設(shè)過程中的施工監(jiān)理，乙方必須遵守甲方《施工現(xiàn)場管理守則》。
3.甲方協(xié)助乙方辦理竣工驗收、房產(chǎn)確權(quán)、房產(chǎn)銷售的有關(guān)手續(xù)，相關(guān)稅費由乙方支付。
第四條 債務(wù)結(jié)清
1.自甲乙雙方簽訂合同之日起，甲方所欠乙方和工程款即告結(jié)清（乙方必須開出工程款發(fā)票給甲方），不再存在甲方欠乙方________工程款問題。
2.今后甲方與其它單位發(fā)生有債務(wù)糾紛，也不能以本合同所簽的第____幢、第____幢建筑作抵押，以確保乙方對這兩幢樓的權(quán)屬。甲乙雙方同意本合同到市公證外公正，公證費用由乙方負責(zé)。
3.自甲乙雙方簽訂合同之日起，乙方須在____天之內(nèi)，一次性向甲方支付小區(qū)開發(fā)的各項費用人民幣_____元整（大寫：_____），具體構(gòu)成（略）。
第五條 工程進度
1.為了保證____花園項目的整體形象，便于統(tǒng)一管理，乙方必須嚴格遵守甲方統(tǒng)一安排的施工進度。自簽訂合同之日起____個日歷天內(nèi)保證工程全部竣工，并按規(guī)定進行工程保修。乙方必須在與購房客戶簽訂臨時售房合同的同時，按其面積以____元/平方米交足質(zhì)量保修金，否則，甲方有權(quán)不予簽訂臨時合同。保修期滿后，保修金余額退回給乙方。
2.若因乙方工程進度給甲方帶來管理不便或造成經(jīng)濟損失時，甲方有權(quán)對乙方進行處罰，工期每拖延____天，處以萬分之____的罰金（按雙方核定的結(jié)算數(shù)計）。
第六條 工程質(zhì)量
1.乙方在施工時必須按照圖紙和國家有關(guān)規(guī)范施工，保證工程質(zhì)量，以維護甲方的聲譽和____花園的整體形象。甲方工程部有權(quán)對乙方的工程質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，對不良質(zhì)量問題有權(quán)要求返工。工程議標由乙方負責(zé)辦理批準手續(xù)，甲方協(xié)助。
2.甲方協(xié)助乙方辦理竣工驗收工作，竣工驗收后，乙方須移交完整的建筑資料檔案正本一式____份給甲方，否則，甲方不協(xié)助乙方辦理銷售手續(xù)。
第七條 房產(chǎn)銷售
1.為維護____花園整體形象，所有房屋實行統(tǒng)一最低限價銷售，原則上由甲方售樓部統(tǒng)一代理，乙方也可在此原則上自行銷售。統(tǒng)一最低限價由甲乙雙方根據(jù)市場行情商定。
第八條 銷售服務(wù)
1.甲方協(xié)助乙方辦理房產(chǎn)銷售的有關(guān)手續(xù)，乙方預(yù)售房產(chǎn)時必須嚴格按照____市預(yù)售房政策辦理，售房臨時合同由購房客戶與甲方簽訂、乙方確認。正式銷售合同由甲方與客戶簽訂，由甲方統(tǒng)一開出銷售發(fā)票給乙方轉(zhuǎn)給購房客戶，所涉及的營業(yè)稅等稅收費用由乙方提前或當(dāng)時付清，否則甲方不予協(xié)助辦理上述手續(xù)。乙方購房客戶對房屋質(zhì)量的投訴由乙方負責(zé)處理。
2.為了促進整個樓盤的銷售，甲方愿意代理乙方銷售，廣告費及代理費另議。
第九條 物業(yè)管理
房屋建成竣工驗收，小區(qū)物業(yè)管理由____有限公司屬下的____有限公司管理。工程竣工后____天內(nèi)乙方必須交物業(yè)管理維修基金____萬元給甲方。
第十條 違約責(zé)任
1.違反本合同約定，或無故終止合同視為違約，違約方應(yīng)按合同法有關(guān)規(guī)定，承擔(dān)違約責(zé)任。
2.在合同有效期內(nèi)，若無不可抗拒因素發(fā)生，甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同，終止合同方視為違約。
3.違約金的計算方法：________________。
第十一條 爭議的解決
本合同書適用中華人民共和國有關(guān)法律，受中華人民共和國法律管轄。
本合同各方當(dāng)事人對本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決。如果經(jīng)協(xié)商未達成書面合同，則任何一方當(dāng)事人均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十二條 生效條件_____
本合同自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。
本合同—式____份，各方當(dāng)事人各執(zhí)____份，具有相同法律效力。
甲方（蓋章）：____________________ 乙方（蓋章）：____________________
授權(quán)代理人：（簽字）______________ 授權(quán)代理人：（簽字）______________
住址：____________________________ 住址：____________________________
郵政編碼：________________________ 郵政編碼：________________________
聯(lián)系電話：________________________ 聯(lián)系電話：________________________
傳真：____________________________ 傳真：____________________________
日期：____________________________ 日期：____________________________
電子信箱：________________________ 電子信箱：________________________
開戶銀行：________________________ 開戶銀行：________________________
賬號：____________________________ 賬號：____________________________
工程款轉(zhuǎn)賬協(xié)議書篇十三
本還款協(xié)議書(以下稱本協(xié)議)由下列各方于________年____月____日在中國北京市簽署：
____________公司(以下簡稱甲方)
住所：________________________
法定代表人：____________
(法定代表人的代理人：____________)
____________公司(以下簡稱乙方)
住所：________________________
法定代表人：____________
(法定代表人的代理人：____________)
鑒于：
________年____月____日，甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設(shè)工程施工合同》(合同編號：____________)，建設(shè)工程總價款為：________________________萬元整人民幣。該項目已于________年____月____日竣工，已經(jīng)甲方、乙方及________方驗收，并于________年____月____日甲、乙雙方進行了工程結(jié)算，并簽訂了《____________工程結(jié)算協(xié)議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》，乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計________________________萬元整，截止本協(xié)議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設(shè)工程款________________________萬元整，尚未支付的建設(shè)工程款________________________萬元整。
雙方在此相互確認：除乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定向甲方支付________________________萬元外，雙方相互無任何其他應(yīng)付款項或需承擔(dān)相關(guān)合同項下的責(zé)任和義務(wù)。
雙方對以上所述事實均予以確認，并無異議。
基于以上所述，甲方與乙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協(xié)議如下：
第一條 甲、乙雙方在此確認：乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計________________________萬元整，截止本協(xié)議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設(shè)工程款________________________萬元整，尚未支付的建設(shè)工程款________________________萬元整。(見本協(xié)議附件：1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意按如下方式，自________年____月____日至________年________
月____日止由乙方向甲方支付建設(shè)工程款________________________萬元整。(見本協(xié)議附件：4、還款計劃明細;如系分期支付，請寫明分期付款的階段及數(shù)額)。
第三條 強制執(zhí)行條款
1、甲、乙雙方共同確認：根據(jù)有關(guān)法律的規(guī)定已經(jīng)對賦予強制執(zhí)行效力公證的含義、內(nèi)容、程序、效力等具有了明確的了解，經(jīng)慎重考慮，雙方同意本協(xié)議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協(xié)議強制執(zhí)行效力。
2、乙方保證承擔(dān)舉證義務(wù)，自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內(nèi)，向甲方和北京市公證處提供有關(guān)證據(jù)證明其已經(jīng)支付了應(yīng)付款項，并分別由甲方和承辦公證員核對簽收，否則視為乙方對未支付事實的確認，即乙方未按期履行當(dāng)期應(yīng)付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內(nèi)，乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證，且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應(yīng)付款項時，甲方有權(quán)單方面依據(jù)具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議向北京市公證處申請簽發(fā)執(zhí)行證書。甲方承諾在申請強制執(zhí)行證書之前，將按照乙方在本協(xié)議中確定的聯(lián)系地址向乙方發(fā)出《履行應(yīng)償借款通知書》(函寄或送達)，同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應(yīng)付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權(quán)，也未與甲方達成任何關(guān)于還款的展期協(xié)議，則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發(fā)生，在此情況下，甲方將向北京市公證處申請出具強制執(zhí)行證書。
4、甲方有權(quán)依據(jù)北京市公證處出具的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議及執(zhí)行證書直接向有管轄權(quán)的人民法院申請強制執(zhí)行乙方應(yīng)向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執(zhí)行。
5、甲方在申請執(zhí)行證書時，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的舉證義務(wù)并提供以下文件，保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務(wù)的情況：
(1)經(jīng)年檢合格的《營業(yè)執(zhí)照(副本)》;
(2)《授權(quán)委托書》;
(3)《強制執(zhí)行申請》;
(4)乙方已經(jīng)履行還款義務(wù)的書面證明材料(如：乙方向甲方履行還款義務(wù)的情況，包括乙方已償還/未償還款項數(shù)額等情況);
(5)經(jīng)公證的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議;
(6)甲方在北京市公證處的監(jiān)督下向乙方發(fā)出的《履行應(yīng)償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
6、乙方承諾愿以其全部資產(chǎn)接受強制執(zhí)行，其資產(chǎn)中包括但不限于以下所列內(nèi)容：________________________.
第四條 雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協(xié)議意向后即向北京市公證處申請辦理本協(xié)議的公證事宜。
2、乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定按期足額支付應(yīng)付款項;甲方應(yīng)按本協(xié)議約定辦理有關(guān)收款和債務(wù)抵消的財務(wù)手續(xù)，并有義務(wù)在乙方付款當(dāng)日向乙方出具有關(guān)發(fā)票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯(lián)系地址及北京市公證處指定聯(lián)系地址：
甲方聯(lián)系地址、電話及傳真如下：________________________;受件人：____________.
乙方聯(lián)系地址、電話及傳真如下：________________________;受件人：____________.
北京市公證處聯(lián)系地址：
地址：____________________________________
郵編：________________________電話：________________________________
承辦公證員：____________
甲、乙雙方在此確定：如任何一方的聯(lián)系地址、電話及傳真發(fā)生變化，應(yīng)及時告知給對方和北京市公證處，如沒有及時履行告知的義務(wù)而發(fā)生的無法聯(lián)系的狀況，將由未履行告知義務(wù)的一方承擔(dān)由此而帶來的法律后果。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協(xié)議雙方不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件：戰(zhàn)爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災(zāi)、洪水、地震、風(fēng)暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協(xié)議規(guī)定的全部或部分義務(wù)，該方應(yīng)盡快通知其他方，并須在不可抗力發(fā)生后____日內(nèi)以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協(xié)議的影響程度說明。
3、發(fā)生不可抗力，任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協(xié)議義務(wù)而使其他方任何損失承擔(dān)責(zé)任。但遭受不可抗力影響的一方有責(zé)任盡可能及時采取適當(dāng)或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責(zé)任而給其他方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、各方應(yīng)根據(jù)不可抗力對本協(xié)議履行的影響程度，協(xié)商確定是否終止本協(xié)議，或是繼續(xù)履行本協(xié)議。
第六條 保密
除中國有關(guān)法律法規(guī)、公司章程另有規(guī)定或本協(xié)議雙方另行達成書面協(xié)議外，未經(jīng)另一方同意，本協(xié)議任何一方在上述交易完成前，不得將本協(xié)議的有關(guān)內(nèi)容向任何第三方透露。
第七條 其他
1、本協(xié)議自北京市公證處公證后生效，并賦予強制執(zhí)行效力。
2、本協(xié)議未盡事宜，由雙方通過友好協(xié)商方式解決，另行簽訂補充協(xié)議，并經(jīng)公證處公證。
3、本協(xié)議正本一式________份，每份均具有同等法律效力，雙方各持________份，一份留存于北京市公證處備案。
(以下無正文)。
甲方：____________公司(印章)
法定代表人或授權(quán)代表：____________(簽字)
乙方：____________公司(印章)
法定代表人或授權(quán)代表：____________(簽字)
________年____月____日于北京市
工程款轉(zhuǎn)賬協(xié)議書篇十四
甲方：___________
乙方：_____________
經(jīng)雙方友好協(xié)商達成以下協(xié)議：
1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外墻涂料工程款_____________元，現(xiàn)乙方申請將該筆款項轉(zhuǎn)給甲方，由在購買住宅一套，該房屋戶名寫為______________，身份證號_______________，若產(chǎn)生一切責(zé)任由________方承擔(dān)。
2、該筆費用已完成發(fā)票審核簽呈手續(xù)，請財務(wù)部門審核。
該筆費用轉(zhuǎn)為乙方住宅購房款后，甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產(chǎn)生的任何法律責(zé)任和糾紛與甲方無關(guān)。
甲方：____________
_______年______月____日
乙方：____________
_______年______月____日
工程款轉(zhuǎn)賬協(xié)議書篇十五
甲方：
法定代表人：
委托代理人：
乙方：
法定代表人：
委托代理人：
甲乙雙方“建設(shè)工程施工合同糾紛”一案，經(jīng)充分協(xié)商，特簽訂本協(xié)議，共同遵照執(zhí)行。
一、乙方尚欠甲方鋼結(jié)構(gòu)工程款人民幣壹拾肆萬肆仟捌佰柒拾元整(￥：14487000)，于______年____月____日前一次性付給甲方。
二、甲方收款后，雙方即到龍口市人民法院申請撤回對對方的起訴，同時，甲方申請該法院解除對乙方銀行賬戶的凍結(jié)措施。
三、若乙方逾期付款，甲方則不予撤訴，并申請法院對乙方的銀行賬戶依法辦理續(xù)凍手續(xù)。
(法院凍結(jié)期限：______年____月____日始至______年____月____日止)。
四、甲乙雙方撤訴后，各自向法院繳納的案件受理費及甲方交納的財產(chǎn)保全費，雙方各自承擔(dān)。
五、甲乙雙方各自撤訴后，甲乙雙方有關(guān)此次鋼結(jié)構(gòu)工程的全部事宜均一次性了結(jié)，其他互不追究。
六、本協(xié)議甲乙雙方委托代理人簽字即生效，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方：
委托代理人：(簽字)
乙方：
委托代理人：(簽字)
______年____月____日
